Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Activité : Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :

Numéro de la consultation : 18-058-MR Accord-cadre fourniture de pneumatiques

Mots descripteurs :

Pneumatiques.

Lieu d'exécution :

Caractéristiques principales :

Le présent accord-cadre est décomposé en deux lots. Le lot 1 concerne la fourniture et la pose de pneumatiques pour les Véhicules Légers, les plaques d'immatriculation et les batteries spécifiques (groupe électrogène, pompes, etc...). Le lot 2 concerne la fourniture et la pose de pneumatiques pour Poids Lourds et Engins de Chantier. Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.

Prestations divisées en lots :

Oui.

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution :

12 mois.

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :

Français.

Unité monétaire utilisée :

L'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
- Autres renseignements demandés : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
- Autres renseignements demandés : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Lot 1 : Valeur technique ( 30 % )
Lot 1 : Prix des prestations ( 50 % )
Lot 1 : Coûts liés à l'utilisation ( 5 % )
Lot 1 : Délai global d'exécution à partir de la commande ( 10 % )
Lot 1 : Mesures prises en faveur de l'environnement ( 5 % )
Lot 2 : Valeur technique ( 30 % )
Lot 2 : Prix des prestations ( 50 % )
Lot 2 : Coûts liés à l'utilisation ( 5 % )
Lot 2 : Délai d'exécution à partir de la commande et délai d'intervention sur site ( 10 % )
Lot 2 : Mesures prises en faveur de l'environnement ( 5 % )
 

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :

08-01-2019 (16:00)

Délai de validité des offres :

90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires :

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon 5 Rue Racine BP 40510 83041 TOULON CEDEX 9 Tél : 04.94.42.79.30 Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Toulon 5 Rue Racine BP 40510 83041 TOULON CEDEX 9 Tél : 04.94.42.79.30 Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr Numéro de la consultation : 18-058-MR

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication :

07-12-2018

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Adresse internet: https://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

Adresse internet: https://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :

Adresse internet: https://www.achatpublic.com

Description :

Pneumatiques VL, batteries, plaques d'immatriculation

Mots descripteurs :

Pneumatiques.

Quantité ou étendue :

Période initiale(euros HT): Min 1000,00/Max 10000,00 Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction

Description :

Pneumatiques PL et engins de chantier

Mots descripteurs :

Pneumatiques.

Quantité ou étendue :

Période initiale(euros HT): Min 500,00/Max 5000,00 Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction

L'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante :